จ้างงาน / บริการ · แบบฟอร์มพร้อมใช้

Construction Subcontract Agreement — สัญญาจ้างเหมาช่วงงานก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ

ราคา990 บาท

Construction Subcontract Agreement — สัญญาจ้างเหมาช่วงงานก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ คือแบบฟอร์มสัญญาสำเร็จรูปที่ทนายความยกร่างไว้ให้กรอกเองออนไลน์ สัญญาที่ผู้รับเหมาหลักจ้างผู้รับเหมาช่วงทำงานบางส่วนของโครงการก่อสร้าง เช่น งานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ โครงเหล็ก หรืองานผนัง ฉบับภาษาอังกฤษตามกฎหมายไทย ผูกกับสัญญาหลักเฉพาะเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และเอกสาร แต่เงื่อนไขเงินเป็นของสัญญานี้เอง เลือกได้ว่าจ่ายตามกำหนดโดยไม่ขึ้นกับเจ้าของงาน หรือผูกกับการรับเงินจากเจ้าของงานแต่มีวันจ่ายสุดท้ายที่แน่นอน หน้าที่แสดงหลักฐานจ่ายค่าจ้างคนงานเพราะผู้รับเหมาหลักต้องร่วมรับผิด เงินประกันผลงานที่คืนตามกำหนดของสัญญานี้ ค่าปรับล่าช้าแบบอัตรารายวันหรือส่งต่อค่าปรับจริงพร้อมเพดาน ประกันภัยงานก่อสร้าง และหนังสือค้ำประกันธนาคาร

ประมาณ 8 นาที · 6 ขั้น · ดูตัวอย่างเต็มฉบับก่อนจ่าย

ทนายความยกร่าง อ้างอิง ป.พ.พ. ฉบับปัจจุบัน
คำนวณอากรแสตมป์และตัวเลขเป็นตัวหนังสือให้
PDF พร้อมพิมพ์ + ฉบับเว็บคัดลอกไป Word
ข้อมูลลบอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครสมาชิก

คู่มือสัญญานี้

สัญญาผู้รับเหมาหลักจ้างผู้รับเหมาช่วงทำงานบางส่วนของโครงการก่อสร้าง เป็นภาษาอังกฤษ ผูกกับสัญญาหลักเฉพาะเรื่องมาตรฐานงาน ส่วนเงื่อนไขเงินและความรับผิดเขียนไว้ในสัญญานี้เองให้ชัด

ใช้เมื่อ

ผู้รับเหมาหลักจ้างผู้รับเหมาช่วงงานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ประปา โครงเหล็ก กระจก หรืองานตกแต่งในโครงการที่มีเจ้าของงานต่างชาติ
ผู้รับเหมาช่วงต้องการเงื่อนไขชำระเงินที่แน่นอนแม้เจ้าของงานจ่ายช้า
ผู้รับเหมาหลักต้องการหลักฐานว่าผู้รับเหมาช่วงจ่ายค่าจ้างและเงินสมทบของคนงานครบทุกงวด
ต้องการกติกาความปลอดภัยหน้างาน งานเปลี่ยนแปลง เงินประกันผลงาน และค่าปรับล่าช้าที่มีเพดาน

ระวัง

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ผู้รับเหมาหลักต้องร่วมรับผิดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย และเงินสมทบของลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง แม้สัญญาจะเขียนว่าไม่รับผิดก็ตาม ให้เรียกหลักฐานการจ่ายทุกงวดตาม Clause 6
การจ่ายเงินแบบรอเจ้าของงานจ่ายก่อนโดยไม่มีวันจ่ายสุดท้าย อาจเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ฉบับนี้จึงบังคับให้มีวันจ่ายสุดท้ายเสมอถ้าเลือกผูกกับเจ้าของงาน
ผู้รับเหมาช่วงต้องได้รับสำเนาส่วนของสัญญาหลักที่เกี่ยวกับงานของตนก่อนลงนาม และต้องระบุเอกสารนั้นไว้ในตารางแนบ ถ้าไม่ได้เห็น อย่าตกลงผูกพันตามสัญญาหลัก
งานไฟฟ้า ยกของหนัก ภาชนะรับแรงดัน และงานที่ผู้รับเหมาช่วงออกแบบเอง ต้องใช้ผู้มีใบอนุญาตหรือคุณสมบัติตามกฎหมาย และคนงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงาน
ค่าปรับล่าช้าเป็นเบี้ยปรับ ศาลลดได้ถ้าสูงเกินส่วน และต้องสงวนสิทธิเป็นหนังสือตอนยืนยันงานเสร็จ

ไม่เหมาะ · อย่าใช้เมื่อ

เจ้าของจ้างผู้รับเหมาหลักสร้างอาคารใหม่ — ใช้ Small Building Works Agreement — สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ภาษาอังกฤษ
เจ้าของจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงหรือตกแต่งพื้นที่ — ใช้ Renovation and Fit-Out Agreement — สัญญาจ้างรีโนเวตและตกแต่งพื้นที่ ภาษาอังกฤษ
จ้างติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโดยตรงจากเจ้าของเป็นภาษาไทย — ใช้ สัญญาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปาสุขาภิบาล (ฉบับภาษาไทย)
ส่งคนงานไปทำงานภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้างโดยไม่ได้รับผิดชอบผลงาน — ใช้ Temporary Staffing Services Agreement — สัญญาจ้างเหมาค่าแรงและจัดหาพนักงานชั่วคราว ภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย

Construction Subcontract Agreement — สัญญาจ้างเหมาช่วงงานก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ ราคาเท่าไร

990 บาท จ่ายครั้งเดียวด้วย PromptPay ไม่มีค่าสมาชิกรายเดือน และเห็นตัวอย่างเต็มฉบับก่อนตัดสินใจจ่าย

ใช้เวลาทำนานไหม

ใช้เวลากรอกแบบฟอร์มประมาณ 8 นาที (6 ขั้น) ระบบสร้างไฟล์ PDF ให้ทันทีหลังชำระเงิน พร้อมฉบับเว็บที่คัดลอกไปแก้ใน Word ได้

Construction Subcontract Agreement — สัญญาจ้างเหมาช่วงงานก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ นี้ใครเป็นคนร่าง

ภูวรา ครอบตะคุ (ทนายความ (ใบอนุญาต 477/2558) · เนติบัณฑิตไทย · น.ม. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสารสนเทศ) เป็นผู้ยกร่างและตรวจทาน อ้างอิงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องฉบับปัจจุบัน

ต้องติดอากรแสตมป์ไหม

ระบบคำนวณค่าอากรแสตมป์ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ให้อัตโนมัติเมื่อสัญญาประเภทนั้นต้องติด และระบุไว้ในคำอธิบายท้ายสัญญา

Read the full guide: What should a Construction Subcontract Agreement include under Thai law?

ดูสัญญาอื่นทั้งหมด